В июне 2023 года муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (заказчик) и ООО «Геосинтетика» (подрядчик) заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на улице Мудрова. Общая стоимость договора составила более 988 миллионов рублей.

В ходе исполнения контракта подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, предусмотренные согласованным сторонами графиком. В связи с этим, заказчик обратился в арбитражный суд за взысканием с общества штрафных санкций в размере 700 000 рублей за семь таких нарушений.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о правомерности привлечения подрядчика к ответственности. Вместе с тем, приняв во внимание компенсационный характер неустойки, необходимость соблюдения баланса интересов сторон, а также то обстоятельство, что ответчик не уклонялся от исполнения контракта в целом, суд счел возможным применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд снизил размер штрафа до 70 000 рублей, исходя из 10 000 рублей за каждое допущенное нарушение. В остальной части исковых требований отказано.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения/дело № А13-13395/2024.

Изображение сгенерировано нейросетью.