В январе 2023 года администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области заключила с ООО «Профессиональный строительный альянс» два муниципальных контракта. Подрядчик должен был до 20 декабря 2023 года разработать проектную документацию по рекультивации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов вблизи населенных пунктов Нюксеница и Верхняя Горка. Однако в установленный срок общество не выполнило работы в полном объеме. В январе 2024 года администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения контрактов.

Подрядчик, в свою очередь, обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с администрации более 2,1 млн рублей: стоимость частично выполненных работ и неустойку за просрочку оплаты. По его мнению, невозможность завершить работы вовремя возникла из-за бездействия заказчика.

Суд в удовлетворении исковых требований отказал, указав:

- подрядчик как профессиональный участник правоотношений обязан был при заключении контракта оценить риски, объем работ и отведенные сроки, а также надлежащим образом организовать работы для их своевременного и качественного выполнения;
- о приостановлении работ или о расторжении контракта вследствие невозможности его выполнения истец не заявлял;
- злоупотреблений либо неоказания содействия со стороны заказчика судом не установлено;
- неоконченный результат работ не имеет какой-либо ценности и экономического интереса для заказчика, документация вследствие несоответствия ее требованиям действующего законодательства не может быть использована как готовый продукт.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения/дело № А13-8914/2025.